Versión electrónica del contrato de compra y venta de productos (5 artículos)
Un contrato establecido conforme a la ley estará protegido por la ley. Un contrato establecido conforme a la ley sólo obliga jurídicamente a las partes, salvo disposición legal en contrario. A continuación se muestra una selección de versiones electrónicas de contratos de compra y venta de productos (5 artículos) que recopilé espero que les gusten.
Versión electrónica del contrato de compra y venta de productos 1
Proveedor (Parte A): Demandante (Parte B):
Este es la Parte B Contrato de compra con la Parte A:
1. Nombre del producto, especificaciones, cantidad, monto (este contrato se refiere a la siguiente tabla como lista de compras) Número de serie 1 2 3 Nombre del producto Especificaciones Cantidad Precio unitario (yuanes) Observaciones y otros productos. Para proteger los derechos e intereses legítimos de las partes de la oferta y la demanda, este acuerdo se firmó después de consultas y acuerdos
2. Estándares técnicos del producto: implementados de acuerdo con estándares nacionales y de la industria. La Parte A garantiza la calidad del producto Si ocurren problemas de calidad, la Parte A es responsable del cambio o devolución de la mercancía (excepto por factores humanos y naturales)
3. Método y fecha de entrega: logística de automóviles o transporte ferroviario; Se enviará a la Parte B dentro de los 7 días hábiles posteriores a la firma del contrato.
4. Requisitos para la lista de compras de este contrato de pedido de productos: Cuando las partes A y B firman el contrato, la letra debe estar prolijamente cumplimentada. Cualquier alteración u otro formato será un pedido inválido, de lo contrario las partes A y B no lo cumplirán.
5. Liquidación de pago y plazo: □ Pago por adelantado □ Contra reembolso □ Liquidación mensual
6. Método de aceptación de mercancías y plazo para presentar objeciones: La Parte B deberá, una vez recibida la los bienes, Los bienes serán inspeccionados y aceptados de manera oportuna. Si la Parte B encuentra que las condiciones son incompatibles con las condiciones estipuladas en este contrato durante la inspección, la Parte B presentará objeciones por escrito y opiniones de manejo dentro del mismo día. , se considerará que los productos entregados cumplen con las disposiciones de este contrato.
7. Vigencia del contrato: El presente contrato se realiza en dos ejemplares, reteniendo cada parte un ejemplar. El mismo entrará en vigor una vez firmado y sellado por los representantes autorizados de ambas partes, y no tendrá efecto. violada. La copia enviada por fax tiene la misma validez. Durante el período de ejecución del contrato, ni la Parte A ni la Parte B podrán modificar o rescindir el contrato a voluntad. Si hay algún asunto insatisfecho en el contrato, las disposiciones complementarias deberán realizarse mediante negociación mutua entre ambas partes. Las disposiciones complementarias tendrán el mismo efecto que este contrato. 8. Si surge una disputa durante la ejecución de este contrato, será resuelta por ambas partes mediante negociación. Si la negociación fracasa, las partes podrán presentar una demanda en el Tribunal Popular del lugar donde se encuentre la parte litigante.
Nombre de la parte A (sello) y firma del agente legal/autorizado: Teléfono: Fecha:
Nombre de la parte B (sello) Firma del agente legal/autorizado: Teléfono: Fecha:
>Muestra de Contrato de Compraventa de Bienes
Proveedor: ____________________________
Detallista: ____________________________
Instrucciones de uso
1 Ámbito de Aplicabilidad
Este contrato es aplicable a la relación contractual establecida entre supermercados comerciales minoristas, grandes supermercados, tiendas de membresía estilo almacén y tiendas de conveniencia dentro de la región administrativa de nuestra ciudad y proveedores respecto de la compra y venta de. mercancías.
2. Definición de las palabras
A menos que ambas partes acuerden lo contrario, las siguientes palabras en este contrato tendrán el significado que les otorga este artículo:
1. Compra y venta de bienes: Sí Se refiere a un modelo de negocio en el que un proveedor y un minorista establecen una relación de compra y venta de mercancías. El minorista compra mercancías al proveedor y organiza las ventas por su cuenta, y liquida con el proveedor. sobre la cantidad y importe de la mercancía adquirida.
2. Minoristas: se refiere a personas jurídicas corporativas, otras organizaciones y personas físicas que suministran bienes y servicios correspondientes directamente a los consumidores finales.
(4) Se aceptan devoluciones y cambios dentro del rango de pérdida del % del valor total de los productos.
2. Sobre la premisa de elegir devoluciones e cambios condicionales, con el fin de mantener un inventario razonable de la Parte B y es beneficioso para la rotación de productos básicos, ambas partes acuerdan:
La Parte A acepta reemplazar los productos bajo la condición ____:
(1) Defectuoso o productos defectuosos (2) Productos de temporada fuera de temporada (3) Bienes de movimiento lento (4) Otros ____
Bajo la condición ____, la Parte A acepta la devolución de la Parte B:
( 1) Productos dañados o defectuosos (2) Cuando los productos de temporada están fuera de temporada (3) Productos de venta lenta (4) Los productos tienen problemas de calidad (5) Otros
Para productos con vida útil y período de validez, A la Parte B le quedará 1/3 de la vida útil y el período de validez. Proponer una devolución o cambio dentro del plazo.
3. La Parte B enviará una notificación por escrito de devolución o cambio a la Parte A cuando devuelva o cambie los bienes. La Parte A verificará y confirmará por escrito los bienes devueltos dentro de los 5 días posteriores a la recepción y será responsable. para reemplazar o recuperar los productos devueltos dentro de los 10 días. Si la Parte B no responde dentro del plazo o no reemplaza o retira los bienes devueltos dentro de los 10 días posteriores a la confirmación por escrito, la Parte B tiene derecho a disponer de los bienes por su cuenta y deducir el dinero durante la conciliación y liquidación.
7. Conciliación y Liquidación
1. El método de liquidación confirmado por ambas partes es _________:
2. Utilice el método (3) del Artículo 1 para la liquidación , ambas partes especificarán el ciclo de conciliación y liquidación en este contrato.
(1) Según el ciclo de ventas del producto, el ciclo de conciliación confirmado por ambas partes es: mensual, y la fecha de conciliación específica es el día de cada mes. Tres días antes de la fecha de conciliación, la Parte A proporcionará a la Parte B la "Declaración de productos básicos" de acuerdo con la cantidad y el monto indicados en las listas de compras, ventas, devoluciones, etc. La Parte B verificará los documentos pertinentes y firmará para su confirmación. después de la verificación, si no se confirma sin motivo, se considerará que ha aprobado el contenido de la "Declaración de productos".
(2) El ciclo de liquidación confirmado por ambas partes es:
A10 días B15 días C30 días D45 días E otros____
3. Si los tipos de producto son diferentes, el ciclo de conciliación y el ciclo de liquidación determinados son diferentes, y el ciclo de conciliación, el ciclo de liquidación u otros métodos de conciliación y liquidación para productos específicos pueden elaborarse por separado como anexo de este acuerdo o enumerarse en el "Anexo 1".
4. La Parte B hará todo lo posible para establecer un mecanismo de solución fluido, conveniente y sin barreras. Una vez que expire el período de liquidación, la Parte A puede exigir a la Parte B que pague el monto total de los bienes con la "Declaración de productos básicos" y la factura del impuesto al valor agregado.
5. La forma de pago determinada por ambas partes es: (1) efectivo (2) transferencia cheque (3) transferencia bancaria (4)_______
8. Protección de los derechos de propiedad intelectual
La Parte A se asegurará de que los productos que proporciona no tengan ningún defecto de propiedad intelectual. Si surge una disputa debido a que la Parte A o sus proveedores infringen los derechos de patente, derechos de marca, derechos de autor, secretos comerciales u otros derechos e intereses de un tercero, causando pérdidas económicas a la Parte B, la Parte A asumirá toda la responsabilidad y correrá con todos los gastos resultantes. ,
9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Tanto la Parte A como la Parte B cumplirán íntegramente las disposiciones de este contrato si una de las partes incumple el contrato y causa pérdidas. la otra parte, será responsable de la indemnización.
2. Si la Parte A no entrega los bienes de acuerdo con el contenido del pedido confirmado, será responsable del reemplazo o complemento si la entrega se retrasa, la Parte A pagará una penalización del 0,05% del importe; monto de entrega retrasada por cada día de retraso; si la entrega se retrasa por más de 3 días, la Parte B tiene derecho a cancelar el lote de pedidos además de pagar daños y perjuicios si la entrega se retrasa por un total de 5 veces; , la Parte B tiene derecho a rescindir este contrato.
3. Si la Parte B no llega a un acuerdo en el plazo estipulado en el contrato, por cada día de retraso, deberá pagar una indemnización del 0,05% del monto del acuerdo diariamente si es Parte; B no llega a un acuerdo durante más de 30 días, además de la indemnización por daños y perjuicios, la Parte B deberá pagar, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato.
4. Si debido a problemas de calidad de los productos de la Parte A, los consumidores devuelven los productos o la Parte B es investigada y sancionada por los departamentos gubernamentales pertinentes, la Parte A participará activamente en la investigación y compensará todas las pérdidas económicas causadas a Parte B; en casos graves, el negocio de la Parte B. Si se causa un daño grave a la reputación, la Parte B tiene derecho a rescindir este contrato.
10. Rescisión del Contrato
1. Si cualquiera de las partes propone resolver el presente contrato no por incumplimiento de contrato de la otra parte, deberá notificarlo a la otra parte por escrito con un plazo de 30 días. El contrato comenzará en la fecha que ambas partes determinen mediante negociación. Si la Parte A propone rescindir el contrato, la Parte B no reembolsará los diversos honorarios de servicios promocionales ya pagados; si la Parte B propone rescindir el contrato, la Parte B reembolsará a la Parte A los diversos honorarios de servicios promocionales ya cobrados en proporción a los reales; plazo de ejecución del contrato.
2. Cuando cualquiera de las partes se encuentre con las siguientes circunstancias, la otra parte tiene derecho a rescindir este contrato mediante notificación por escrito sin previo aviso. El contrato quedará resuelto a partir de la fecha de entrega de la notificación. Si la Parte B propone rescindir el contrato, las diversas tarifas de servicios promocionales ya cobradas no serán reembolsadas; si la Parte A propone rescindir el contrato, la Parte B reembolsará a la Parte A las diversas tarifas de servicios promocionales ya cobradas en proporción al desempeño real; duración del contrato:
(1) Cuando se produzca un incumplimiento grave del contrato según lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de este contrato
(2) El; la licencia comercial es revocada o la suspensión comercial es impuesta por el departamento administrativo del gobierno, o Cuando ocurren otras circunstancias tales como la pérdida del estatus legal del negocio o de las calificaciones.
(3) Declararse en quiebra, iniciar procedimientos de liquidación, o caer en un estado de incapacidad para pagar deudas o declararse insolvente, o tener otras razones suficientes para creer que la situación financiera se deteriora o la posibilidad
(4) Transferir todo o parte de los derechos u obligaciones derivados; este contrato a un tercero sin el consentimiento de la otra parte.
(5) Agregación de valor Cuando se cancela la calificación de contribuyente del impuesto general;
3. Una vez rescindido el contrato, ambas partes seguirán realizando la conciliación y liquidación de acuerdo con el método estipulado en el artículo 7 de este contrato.
11. Período del Contrato
1. Este contrato tiene una vigencia de ___año___mes___ a ___año___mes___ Fecha de finalización, **** año.
2. Un mes antes de la expiración del contrato, si ambas partes acuerdan continuar la cooperación, se firmará un nuevo contrato si no se firma un nuevo contrato, si la Parte B aún realiza el pedido y la Parte; Si lo acepta, se considerará como el pedido original. El contrato se prorroga automáticamente por un año.
12. Métodos de resolución de disputas
Las disputas que surjan en virtud de este contrato serán resueltas por ambas partes mediante negociación; si la negociación fracasa, la disputa se manejará de acuerdo con el siguiente método ___:
(1) Presentar una demanda ante el Tribunal Popular __________________;
(2) Solicitar arbitraje ante la Comisión de Arbitraje __________________.
13. Otros
(2) Después de la aceptación y entrega, ambas partes deberán firmar el formulario de entrega de plaza de aparcamiento.
No hacerlo a tiempo por motivos del comprador
1. Las notificaciones involucradas en este contrato se confirmarán por escrito y se enviarán a la parte notificante a través de la oficina de correos mediante correo certificado, entrega urgente, etc. a la dirección acordada en este contrato o un miembro del personal de la parte notificada firma para recibirlo, se considerará entregado.
2. Los anexos al presente contrato son parte válida del contrato y serán interpretados conforme al orden de interpretación acordado por ambas partes.
3. Para cambios y adiciones a este contrato, ambas partes firmarán un acuerdo complementario por separado.
4. El presente contrato entrará en vigor una vez firmado por los representantes legales de ambas partes o sus agentes y sellado con el sello oficial de la unidad o el sello específico del contrato.
Versión electrónica del contrato de compraventa de productos 2
Parte A (demandante):
Parte B (proveedor):
Este documento de ambas partes Con base en los principios de voluntariedad, igualdad, beneficio mutuo y buena fe, y después de una negociación plena y amistosa, se celebran los siguientes términos del contrato para garantizar que los cumpliremos y cumpliremos.
1. Objeto del contrato.
El nombre del producto comprado por la Parte A es --------------, el modelo es --------- y el número de juegos es ------- ---. Consulte la lista para conocer la configuración detallada del equipo. Los equipos que no figuran en la lista no están incluidos en el suministro de este contrato. Si la Parte A necesita calcular el precio por separado.
2. Precio del contrato y. pago.
1. El precio total del contrato es ¥_________ (mayúscula _________yuanes),
2. Se debe pagar un depósito del 30% del precio total después de firmar el contrato
3 . Después de que el comprador entregue el equipo, se pagará el 60% del precio total;
4. El anticipo será el 10% del precio total, que se pagará dentro del - --- mes después de que el equipo haya sido depurado.
3. El transporte del equipo y la asunción de riesgos deberán adoptar ------ métodos.
1. La Parte B maneja el envío y el flete lo paga la Parte A. La Parte A lo paga directamente a la unidad de transporte antes de descargar el equipo. La Parte B es responsable de cargar el camión y asume los riesgos antes de la carga, y los riesgos después de la carga corren a cargo de la Parte A
2. La Parte B entrega la mercancía en la puerta y corre con el flete, y la Parte B; A es responsable de la descarga; los riesgos antes de la descarga corren a cargo de la Parte B. La Parte B correrá con el riesgo de descargar el camión y posteriormente correrá con la Parte A.
4. Entrega de equipos.
1. Plazo de entrega: El vendedor deberá completar la entrega del equipo en _____ lotes dentro de los _____ meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de este contrato. 2. El vendedor notificará al comprador el contenido relevante del equipo del contrato por fax u otro medio antes del _____ día de la entrega, para que el comprador pueda estar preparado para recibir los bienes.
5. Aceptación de equipos.
1. El equipo será inspeccionado y aceptado al mismo tiempo que se entrega. La Parte A firmará el formulario de aceptación después de confirmar que el equipo y el equipo adjunto son correctos. si se determina que no cumple, se debe enviar una objeción por escrito a la Parte B dentro de unos días.
6. Entrega de datos.
El vendedor deberá entregar los dibujos, información, documentos técnicos y otros datos técnicos relacionados con el equipo del contrato al comprador por correo dentro de los ______ meses posteriores a la fecha de vigencia de este contrato.
7. Servicio postventa.
1. La Parte B proporciona soporte técnico y trabajos de servicio en términos de instalación, depuración y mantenimiento. 2. La Parte B proporciona servicio de garantía in situ gratuito para el equipo durante 12 meses a partir de la fecha de aceptación. el período de garantía, si hay algún problema, si los problemas de calidad causan daños al producto, la Parte B es responsable del reemplazo gratuito 3. Daños al equipo causados por piezas de desgaste, factores humanos y corrosión del material (fosgeno, ácido fluorhídrico, más del 40% de NaOH); , solución concentrada de KHO), etc. no están incluidos en el servicio gratuito.
8. No fuerza mayor.
Cuando la ejecución de este contrato se vea afectada por incendio, sequía, terremoto, guerra y otros acontecimientos de fuerza mayor acordados por ambas partes, el plazo de ejecución del contrato podrá ampliarse o el contrato podrá resolverse, y podrá quedar parcial o totalmente exento de responsabilidad por incumplimiento de contrato según las circunstancias.
9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato.
1. Si la Parte B retrasa la entrega y tiene un día de retraso, la Parte B pagará una indemnización por daños y perjuicios basada en el % del valor total de los productos no proporcionados, y el monto máximo de una indemnización por daños y perjuicios no excederá el 20 % del monto total del contrato; 2. El pago atrasado de la Parte A se aplicará a partir del día siguiente a la fecha de pago, y se le cobrará un interés diario del % del valor total del pago atrasado como indemnización por daños y perjuicios, y el monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios. no excederá el 20% del monto del contrato.
10. Resolución de controversias.
Si surge una disputa debido a este contrato y no se puede resolver mediante negociación, elija el siguiente método ____ para resolverla. 1. Solicitar mediación o arbitraje a la Comisión de Arbitraje de Zhengzhou; 2. Presentar una demanda ante el Tribunal Popular del lugar de domicilio del demandante.
11. Otros asuntos que cabe señalar:
Parte A (firma y sello): Parte B (firma y sello):
Dirección: Dirección:
Representante legal: Representante legal:
Agente autorizado: Agente autorizado:
Fecha de firma: Fecha de firma:
Compra de producto electrónico y contrato de compraventa Versión 3
Parte A: ______________
Parte B: ______________
De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y las leyes y regulaciones, A Con base en los principios de igualdad, voluntariedad, equidad, beneficio mutuo y honestidad y confiabilidad, la Parte B y la Parte B celebran este contrato por consenso en asuntos relacionados con el suministro y venta de productos, de modo que ambas partes puedan cumplir con él.
1. Precio del contrato y forma de pago:
El precio total de este contrato es RMB _______. Después de la firma de este contrato, la Parte A paga un depósito de yuanes RMB a la Parte B. Después de que la Parte B entregue los productos anteriores en el lugar designado por la Parte A y sea aceptado por la Parte A, la Parte A pagará el monto restante a la Parte B. en una sola suma.
2. Calidad del producto:
1. La Parte B garantiza que los productos proporcionados son genuinos, de origen legal y libres de cualquier disputa legal y problema de calidad si hay alguna discrepancia. entre los productos proporcionados por la Parte B y las disputas de un tercero y todas las consecuencias legales que surjan de las mismas correrán a cargo de la Parte B.
2. Si la Parte A encuentra problemas de calidad del producto mientras usa los productos anteriores, la Parte B será responsable de reemplazarlos. Si la Parte A no puede reemplazarlos, se le reembolsará.
3. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Tanto la Parte A como la Parte B cumplirán íntegramente las disposiciones del presente contrato si una de las partes incumple el contrato y causa pérdidas a la otra. parte, será responsable de la indemnización.
2. Si la Parte B no suministra los bienes según lo estipulado en el contrato, la Parte B será responsable de una indemnización del 0,05% del pago por cada día de retraso basado en parte del suministro retrasado. Si el retraso supera los 10 días, además del pago de la indemnización por daños y perjuicios, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato.
3. Si la Parte A no liquida dentro del plazo estipulado en el contrato, seguirá las disposiciones del Banco Popular de China sobre pago diferido. Si se retrasa un día, deberá pagar. una penalización del 0,05% del precio de liquidación; si se retrasa 10 días o más, la Parte B tendrá derecho a rescindir el contrato además de pagar la indemnización por daños y perjuicios.
4. La Parte A no se negará a aceptar la mercancía sin motivo alguno, de lo contrario correrá con las pérdidas y los costes de transporte resultantes.
5. Una vez rescindido el contrato, ambas partes llevarán a cabo la conciliación y la liquidación de acuerdo con las disposiciones de este contrato y no crearán dificultades.
4. Otras materias pactadas
Este contrato se realiza por duplicado y surtirá efectos a partir de la fecha de la firma por ambas partes. Si surge una disputa, ambas partes podrán presentar una demanda ante el Tribunal Popular competente.
5. Otros asuntos:
Parte A (sello oficial): _____________ Parte B (sello oficial): _________
Representante legal (firma): _____________ Legal representante (Firma): _________
_________año____mes____día_______año____mes____día
Versión electrónica del contrato de compra y venta del producto 4
Parte A: _______________________ Parte B: _______________________
Dirección: _______________________ Dirección: _______________________
Teléfono: _______________________ Teléfono: _______________________
Fax: ______________________ Fax: _______________________
Después de una negociación amistosa, la Parte A y la Parte B , basado en los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo, con respecto a la distribución por parte de la Parte B de la serie _______ de productos de la Parte A, de conformidad con la Ley del "Contrato entre la República Popular China y la República Popular China", las dos partes llegó al siguiente acuerdo:
1. Derechos y obligaciones de la Parte A y la Parte B
1. La Parte A es el proveedor de la serie _______ de productos, y la Parte B es el distribuidor.
2. Alcance de las ventas: la Parte A designa a la Parte B para vender los productos de la Parte A dentro del alcance de _______.
3. Como distribuidor de la Parte A, la Parte B cumplirá con sus responsabilidades como distribuidor. En las áreas mencionadas anteriormente, los productos de la Parte A deben venderse de acuerdo con la estrategia y los requisitos de ventas de la Parte A y se deben hacer todos los esfuerzos posibles. La Parte A también debe garantizar un suministro suficiente de bienes.
4. El modelo del producto viene determinado por el pedido y el recibo, y la decisión final se basa en el recibo.
5. Cálculo de transporte y flete: la Parte A suministrará a la Parte B el producto en forma de precio CIF, es decir, la Parte A es responsable del flete de envío del producto a la estación de distribución regional de la Parte B. , y la Parte B será responsable del flete de todos los costos de las mercancías desde la estación de distribución local hasta el almacén de la Parte B.
6. La Parte A proporcionará a la Parte B productos que cumplan con las normas nacionales. Si la Parte B considera que la calidad del producto no está calificada, la Parte B tiene derecho a proponer un reemplazo a la Parte A. Sin embargo, la calidad. Los problemas causados por el almacenamiento descuidado de la Parte B o la Parte B son responsables de todos los daños causados por la Parte B durante el proceso de venta, y la Parte A no asume ninguna responsabilidad.
7. Mercancía dañada, devolución o cambio: Si la Parte B descubre durante la aceptación una falta o defecto de embalaje, que afecte a las ventas, deberá indicarlo inmediatamente en el albarán de entrega y solicitar al departamento de entrega que firme como prueba. La Parte B La Parte A está obligada a proporcionar los documentos pertinentes a la Parte A para que la Parte A pueda reclamar una compensación a la compañía de seguros. Si la Parte B no indica o no cumple con su obligación de proporcionar documentos, la Parte A considerará que la Parte B tiene. firmó todos los documentos correctamente.
8. Tareas de ventas: La parte B debe completar el volumen total de ventas: _______ conjuntos/año.
9. Condiciones de pago: Las condiciones de pago de la Parte A a la Parte B son el pago contra entrega, es decir, la Parte B primero debe remitir el pago a la cuenta de la Parte A para cada pedido. La Parte A confirmará que el pago se ha realizado. recibido. ______ Entrega en días (excepto factores de fuerza mayor).
10. La Parte A es responsable de brindar soporte técnico integral a la Parte B y es responsable de capacitar al personal de servicio posventa de la Parte B (la capacitación se realiza en la ubicación de la empresa de la Parte A).
2. Obligaciones y recompensas especiales de la Parte B
1. Mantener un inventario de todas las especificaciones de los productos de la Parte A durante ______ meses de ventas. La Parte A tiene derecho a exigir que la Parte B realice. ajustes a aumentos o disminuciones de inventario.
2. Cooperación: Cuando la Parte A lleva a cabo actividades de promoción de productos localmente, la Parte B está obligada a proporcionar mano de obra y servicios de préstamo.
3. Control de precios: la Parte B puede disfrutar del precio de suministro del distribuidor de la Parte A, y la Parte B debe garantizar que el precio de suministro a los minoristas y mayoristas se base en el precio de suministro del mayorista secundario y el precio de suministro del minorista especificados por la Parte A. negocio. Al mismo tiempo, la Parte B está obligada a controlar a los minoristas que suministra para vender a los consumidores finales a los precios minoristas recomendados por la Parte A (la Parte A notificará por separado el precio de suministro del mayorista secundario, el precio de suministro minorista y el precio minorista) p>
4. Descuentos para la Parte B:
Como distribuidor, la Parte B puede disfrutar del precio de fábrica de _______ yuanes/juego
cuando la Parte B ha acumulado; ventas de más de 1000 unidades, se pueden comprar en el momento del envío. Puede disfrutar del descuento de ______________;
Si el desempeño de ventas de la Parte B es particularmente sobresaliente, la Parte A le dará a la Parte B un descuento mayor. y las medidas preferenciales específicas serán determinadas por la Parte A.
3. Cambio y rescisión del contrato
1. Después de una negociación amistosa, la Parte A y la Parte B pueden cambiar el contrato.
2. Si la Parte B no logra el objetivo de ventas establecido por la Parte A durante ______ meses consecutivos, la Parte A considerará que la Parte B rescinde automáticamente este acuerdo.
3. Después de la expiración de este acuerdo, la Parte A y la Parte B negociarán si renovarán este acuerdo, y la Parte B tiene la prioridad para renovar este acuerdo.
4. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. La Parte A puede suspender o rescindir este Acuerdo en cualquier momento por los siguientes comportamientos de la Parte B, como el incumplimiento de contrato por parte de la Parte B (por ejemplo , cualquiera de los tres primeros comportamientos a continuación) ), la Parte B será considerada responsable por incumplimiento de contrato:
(1) La Parte B vende los productos de la Parte A más allá del alcance de las ventas; (2) la Parte B viola las regulaciones de liquidación y no paga los bienes según lo requerido
(3) las ventas mensuales de la Parte B no han cumplido con las ventas requeridas por la Parte A durante ___ meses consecutivos
(4) La Parte B ha encontrado enormes dificultades en sus operaciones o gestión. Cuando se producen cambios sustanciales, como ser contratado por otros o posiblemente declararse en quiebra, los derechos de la Parte A no pueden protegerse.
2. Si surge alguna disputa en virtud de este Acuerdo, las dos partes la resolverán mediante negociación amistosa. Si la negociación fracasa, podrán solicitar arbitraje o la disputa estará bajo la jurisdicción del Tribunal Popular donde se encuentre. La Parte A está ubicada y la manejará de conformidad con la ley.
5. Disposiciones complementarias
1. El presente acuerdo tiene una vigencia desde: ______año___mes___ hasta ______año___mes___.
2. Ambas partes pueden negociar amistosamente otros asuntos pendientes.
3. Este acuerdo se realiza por duplicado, conservando cada parte una copia y entrará en vigor una vez firmado y sellado.
4. La carta de confirmación del personal receptor de la Parte B es un anexo a este contrato.
Parte A: _______________________ Parte B: __________________
Representante legal: _______________________ Representante legal: __________________
Representante firmante: _______________________ Representante firmante: _______________________
Fecha de firma: _______________ Fecha de firma: _______________
Versión electrónica del contrato de compraventa de productos 5
Contratista: __ (parte demandante) (en adelante Parte A) p>
p>
_______ (proveedor) (en adelante, Parte B)
Previa consulta y acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Económica de la República Popular China y la República Popular China, el contrato se celebra de la siguiente manera:
1. Nombre del producto, marca, modelo, fabricante, cantidad, precio, tiempo de entrega:
2. Normas técnicas para requisitos de calidad, condiciones y plazo para que el proveedor sea responsable de la calidad: según acuerdo técnico
3. Lugar y método de entrega (recogida):
4. Método de transporte, puerto de destino y carga de costos: entrega puerta a puerta, responsabilidad del proveedor
5. Pérdida razonable y método de cálculo: Ninguno
6. Normas de embalaje, suministro y reciclaje de materiales de embalaje: Embalaje original, no reciclado.
7. Normas de aceptación, métodos y plazo para presentar objeciones: Según las normas técnicas originales de fábrica, el plazo para presentar objeciones es de quince días después de que el comprador recibe la mercancía.
8. Forma de liquidación y plazo: Si la mercancía llega y es aceptada, el pago se realizará en el plazo de una semana desde la llegada de la factura.
9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: Si se producen problemas de calidad, el comprador presentará una reclamación. Los asuntos específicos se resolverán mediante negociación.
10. Métodos para resolver disputas contractuales: Cuando surge una disputa en un contrato, las dos partes deben negociar para resolverla. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes puede solicitar arbitraje a la Comisión de Arbitraje de Contratos Económicos, o. presentar directamente una demanda ante el Tribunal Popular.
11. Otros asuntos: Este contrato se realiza en dos copias, cada parte posee una copia. Es válido y jurídicamente vinculante después de ser firmado y sellado por ambas partes:
p>
Parte A (Sello oficial): _________ Partido B (sello oficial): _________
Representante legal (firma): _________ Representante legal (firma): _________
_________año____mes____ Fecha_______año____mes____
Versión electrónica del contrato de compra y venta de productos (5 artículos) Artículos relacionados:
★ Formato del contrato de compra y venta de productos (general 5 artículos)
★ 5 versiones electrónicas del contrato de compraventa de bienes
★ 2022 versión electrónica del contrato de compraventa de bienes (5 artículos)
★ 5 versiones electrónicas del contrato para la venta de bienes
★ 5 últimos artículos de muestra sobre contratos de compra y venta de productos alimenticios
★ 5 versiones electrónicas de contratos de compra y venta de bienes
★ Versiones electrónicas de contratos de compra (5 artículos generales)
★ 5 plantillas de contratos de compra y venta de productos
★ 5 plantillas de contratos de compra y venta de productos de empresa
★ 5 muestras de contratos de compra y venta de productos